購銷合同

時間：2023-10-08 10:26:41 購銷合同我要投稿

購銷合同推薦度：
簡單的購銷合同推薦度：
裝修購銷合同推薦度：
涂料購銷合同推薦度：
購銷合同模版推薦度：
相關推薦

購銷合同（通用7篇）

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的購銷合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

購銷合同（通用7篇）

購銷合同篇1

　　甲方：南平市南港建筑裝飾有限公司三明分公司

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》及裝飾行業管理的有關規定，經甲、乙雙方協商一致，在平等、自愿的基礎上，甲方中國農業銀行長汀金沙分理處木工托給乙方施工，為明白雙方責任和有關事項，特定如下條款：

　　一、承包方式：單包工，該工程裝修內容以甲方圖紙設計項目為準（不包含甲方有償提供清單內容），

　　二、工程質量：達到合格以上。凡由甲方自行采購的材料、設備，其質量問題有甲方負責。

　　三、工程期限：乙方自開工之日起

　　四、結算方式：按現場實際尺寸為準，以下為包工工資項目計價清單：如增加工程量（指報價清單以外的工程項目），按甲方確認的工程量和經雙方協商確定的工程單價為準。

　　1、吊頂（含燈槽）按投影面積計算43元/平方；

　　2、鋁扣板吊頂20元/平方；

　　3、背景墻58元/平方

　　4、高柜160元/米

　　5、矮柜150元/米

　　五、付款方式：工程開工十天后按完成工程量的45%支付工程預付款，在工程總結算后甲方必須付滿實際工程總余額 95%的工程款，余下5%在保修期壹年內付清。

　　六、甲方責任：

　　1、審定施工設計圖紙和施工技術指導，并提供裝修設計圖和施工圖紙。如需乙方提供設計圖紙和施工圖紙應收設計費。審定后的施工方案所造成的返工，應補給乙方材料款及工資,如有特殊施工項目或特殊質量要求不屬原施工范圍內，雙方應確認，由此增加的費用，由甲方承擔。

　　3、工程完工時，應同乙方進行工程驗收交接，驗收合格后的20個工作日內進行工程總結算。

　　七、乙方責任：

　　1、組織施工人員安全有序的進行施工，按時按質按量完成工程任務。

　　2、嚴格按甲方設計圖紙施工，認真聽取甲方的施工意見，當工程質量不符合甲方設計要求時，乙方應立即免費整改。

　　3、施工過程中應做好影響周邊環境的安全防范工作及鄰里關系的'協調。

　　八、違約責任：

　　1、如乙方因未按約定日期竣工，則乙方應自逾期之日起每日按500元向甲方支付違約金。

　　2、合同生效后，一方當事人擅自解除合同的，應當及時通知另一方，責任方應承擔本合同總造價

　　九、發生以下情形之一的，工期順延：

　　1、工程量變化及設計變更。

　　2、不可抗力如自然災害，政府規劃，斷水斷電等人力不可抗拒的因素。

　　3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　4、甲方未履行本合同第五條（付款方式）以致影響工程進展的。

　　十、開工之日為甲方支付預付款的次日。

　　十一、在施工過程中分下列階段進行驗收：

　　1、材料驗收

　　2、隱蔽工程驗收

　　3、竣工驗收

　　3-1工程完工后，甲方在接到乙方驗收通知兩個工作日內同乙方進行工程驗收交接。雙方在《工程驗收單》上簽字/蓋章后，該工程驗收合格。

　　3-2 不能在乙方指定的時間內前來驗收，甲方應及時通知乙方，經乙方同意后可另行擇定日期。但總的驗收時限最長時間不得超過個工作日。

　　十二、未盡事宜，有待雙方共同協商。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方負責人（簽字）：乙方負責人（簽字）

　　南平市南港建筑裝飾有限公司三明分公司

　　日期：年月日

　　室內裝修合同范本5

購銷合同篇2

　　原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的.一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同篇3

　　供方：____________

　　需方：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》，供需雙方本著友好、平等、互惠互利的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　一、本合同所列各種工藝品詳細清單及收費標準如下表。

　　二、合同價款：

　　本合同所列工藝品計人民幣：________元整(￥________元)，明細價款附后。

　　三、包裝及運輸：

　　供方必須采用在運輸過程中不使合同貨物受損的方法進行包裝，并承擔其包裝費，貨物的運輸費用及在運輸過程中的損壞由供方自行承擔。

　　四、驗收方法：

　　按照有關工藝品的行業標準(如無行業標準按廠家工藝標準驗收)，因本合同標的物全部為手工制作，實際所供貨物與樣品難免有差異存在，因此驗收時按實際到場貨物為準。

　　五、貨款的支付：

　　1、合同簽訂后7天內，需方預付供方合同總價款的50%，即人民幣________元整(￥________元)作為預付款。

　　2、本著貨到付款的原則，所有標的物到場驗收合格后，需方在7天內支付余款，即合同價的50%________元整(￥________元)。

　　六、交貨規定：

　　1、交貨地點：供需雙方約定交貨地點為________________。

　　2、交貨日期：合同簽訂后30天內交貨。

　　3、運輸費：供方承擔。

　　七、雙方責任、義務及權利

　　1、需方如在合同執行中途變更標的'物的規格及形狀的，需征得供方同意，在和供方協商確認變更價款后方可變更，否則承擔因此而引起的一切責任。

　　2、供方必須保證按時交貨、如不能在約定時間內交貨的，需經需方同意，未經需方同意擅自延長供貨期的，承擔因此引起的責任。

　　3、因供方原因導致標的物的規格、形狀不符合本合同約定時，供方應進行更換；供方如提供替代產品的，其質量等級應等同或高于合同約定標的物，否則不予認可。

　　4、需方應按時支付合同價款，由于需方原因未能按時支付款項的，供方交貨日期相應順延至付款后第一天起算。

　　5、標的物到現場一經需方驗收合格后，需方不得以任何理由更換，如因需方原因更換標的物，增加更換部分貨款并將更換部分物品的交貨期順延三十天。

　　6、本合同所訂條款任何一方都不得擅自變更或修改，如確需修改的，變更方必須與利益相關方簽訂補充協議，否則造成的一切損失由提出變更方承擔。

　　八、合同爭議的解決方法：合同發生爭議時雙方協商解決，協商不成的向供方所

　　在地法院起訴。

　　九、未盡事宜約定：

　　本合同未盡事宜雙方協商補充，補充條款以附件形式與本合同具有同等法律效力，與本合同沖突的條款以協議條款為準。

　　十、合同份數、生效與終止

　　本合同壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后生效，履行完畢及款項付清后自動失效。

　　需方(蓋章)：供方(蓋章)：

　　負責人：____________負責人：____________

　　簽訂日期：____________年______月______日

　　買賣合同十大陷阱：

　　陷阱一：買賣的標的物為大陸禁止流通的物品

　　如象牙、槍枝、**、**、珍稀動植物、迷信物品、淫穢物品、**物品、沒有注冊商標的人用藥品、煙草制品等。

　　陷阱二：買賣的標的物為大陸限制流通的物品，沒有辦理相關手續

　　如違法或違章建筑、寺廟、著名建筑物或文物古跡、海關監管物品、一些***品等。

　　陷阱三：賣主對買賣的標的物沒有處分權

　　如拾得物、盜竊物、他人委托保管的物品、被查封、凍結的物品等。

　　陷阱四：主體不具備相應民事行為能力

　　陷阱五：企業超越經營范圍經營，并且違反特許經營規定

　　如卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草專用機械、外匯、金銀及其制品、金銀工藝品、珠寶及貴重藥材等。

　　陷阱六：沒有代理權或者超越代理權限代理他人買賣

　　陷阱七：合同沒有以書面方式訂立

　　如土地使用權買賣、房地產買賣、技術買賣、作品的發行權轉讓等。

　　陷阱八：沒有經公證機關公證

　　如土地使用權的買賣、外銷商品房的買賣(上海、江蘇等地區)、國有企業的產權出售、有價證券買賣等。

　　陷阱九：未履行審批、登記、公告等手續

　　如汽車買賣合同應到車管部門辦理過戶登記手續、進口農藥應經農業行政主管部門登記、全民所有制單位轉讓專利權應經上級主管機關批準并經中國專利局登記和公告、中國單位或者個人向外國人轉讓專利權應經中國專利局批準等。

　　陷阱十：無法履行的合同防范措施

　　大陸法律、行政法規禁止流通、限制流通的物品有很多，外商在訂立買賣合同時，一定要先搞清楚買賣的標的物是否是禁止流通或者限制流通的物品。

購銷合同篇4

　　日期：20xx年xx月xx日

　　合同編號：

　　甲方：寧波經濟技術開發區中基翔飛貿易有限公司（購貨方）

　　乙方：臺州黃巖新浪潮工藝禮品有限公司（供貨方）

　　一、品名、規格、單位、數量、單價、金額

　　1、乙方的貨物質量、技術要求除無特殊約定外，應由甲方或者外商指定的檢驗機構出具驗貨報告或外商派員檢驗的驗貨報告為準。

　　2、乙方的.產品如屬于國家法定出口商檢范圍內的，乙方應辦理檢驗檢疫手續并承擔相應費用。

　　三、交貨時間、地點、方式

　　1、乙方應根據約定安排生產并保證能按時、按質、按量交貨。

　　2、乙方根據指令應按時負責將貨物送至甲方或者外商直接指定的地點，費用由乙方承擔。

　　四、包裝標準要求以及其他

　　1、符合出口包裝的標準要求。

　　2、乙方對出口貨物以及包裝如涉及商標、專利等其他知識產權糾紛，乙方自行向權利人承擔相應的法律責任。

　　五、結算方式及期限

　　甲方在收到外商貨款后，根據乙方開具的真實、合法的增值稅專用發票、外商的驗貨報告以及雙方簽署的其他結算協議書在扣除甲方應收取的費用后個工作日內將貨款支付給乙方。

　　六、違約責任

　　1、如乙方貨物存在質量問題、延期交貨等原因導致外商索賠或不付款給甲方造成損失的，乙方承擔一切法律責任。

　　2、如甲方在收匯后不付款或者付款不及時，應當承擔付款責任并承擔乙方造成的利息損失。

　　3、乙方在此確認，因乙方產品質量、延期交貨等原因，導致甲方部分或者全部未收匯，乙方放棄要求甲方支付未收匯部分貨款的權利，自愿承擔該風險責任。

　　七、解決合同爭議的方式

　　本合同在執行過程中如發生爭議，雙方首先應友好協商解決，當協商不成時向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　八、其他約定的事項

　　本協議未盡事項雙方另行協商，如有其他約定的則按其他約定辦理。

　　甲方（蓋章）：寧波經濟技術開發區中基翔飛貿易有限公司簽字：

　　乙方（蓋章）：臺州黃巖新浪潮工藝禮品有限公司簽字：

購銷合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　總則

　　甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利、誠實守信、共同發展的原則，根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方就甲方提供的“銘億”系列產品銷售事宜達成一致。簽訂如下協議，以資雙方共同信守。

　　第一章雙方的法律關系

　　1.1)在本合同期內，甲、乙雙方均為獨立的事業者，雙方之間不存在任何的隸屬、

　　投資、雇傭、承包關系;雙方的權力、義務均依照合同法規定各自承擔自己的權力和義務，雙方屬銷售合作關系。

　　1.2)本合同受中華人民共和國法律的約束和保護。

　　第二章合作方式

　　2.1)乙方必須對甲方經營的產品銷售充滿信心，并具有一定行業銷售工作經驗。

　　2.2)乙方須有一定經濟實力和合法的經營資格，并重視合同，守信用。

　　2.3)乙方向甲方提出銷售申請，經甲方確認同意自合同簽訂之日起乙方

　　在省市(地區)(區)縣區域內開展“銘億”系列產品的經營活動。

　　2.4)乙方向甲方承諾年銷售額___________萬元(自

　　至年月日)，甲方返還總銷售額的5%作為獎勵。

　　第三章授權經銷

　　3.1)甲方在此授權乙方于本協議有效期內在甲方指定的行政區域(以下稱銷售區

　　域)內銷售甲方的產品，成為甲方產品的經銷商。

　　3.2)盡管有上述授權，但甲方仍保留權利，自行將其產品出售給銷售區域內的主

　　要客戶，主要客戶名單及其不時的修改由甲方隨時以書面方式通知乙方。除非雙方另有約定，乙方不得向銷售區域內的甲方主要客戶銷售甲方的產品。但甲方自行出售的價格不得低于甲方按照本協議書規定在當時出售給乙方的貨品價格單上的價格。

　　3.3)乙方的經銷權不是獨占和排他的。甲方仍保留權利，自行決定授權其它的銷

　　售商在該銷售區域內銷售甲方的產品。但甲方出售給其它乙方的貨品價格不低于甲方按照本協議書規定在當時出售給乙方的貨品價格單上的價格。

　　3.4)甲方和乙方之間僅限于甲方產品經銷的關系，為互相獨立的合同締約方雙方。

　　因此，乙方不得以或試圖以甲方或其任何關聯公司或附屬公司的合伙人、代表、代理人或特許商的身份開展業務或以明示或暗示的方式作如此表述。在任何情況下，乙方不得因本協議書而被視為與甲方或其任何關聯公司和附屬公司有上述關系。乙方應以本人身份進行產品銷售，并且為自身利益與顧客簽訂購銷合同，并且應自行獨立承擔其在該等購銷合同項下的義務和責任。乙方不得代表甲方簽訂任何合同性文件或作出任何承諾、聲明、保證或陳述。乙方違反前述規定所簽訂的合同性文件和作出的任何承諾、聲明、保證或陳述對甲方在任何情況下均不具有約束力。

　　第四章甲方的權力和義務

　　4.1)甲方負責提供產品，可隨時對乙方的經營狀況進行指導。

　　4.2)甲方應有統一的全國性招商廣告，并協助乙方創建招商平臺。

　　4.3)甲方舉行統一促銷活動時，乙方可參與并按統一部署執行。

　　4.4)合同生效后，為使乙方迅速占領市場，甲方可代為乙方在區域內發展經銷商

　　及下級代理商，但級別之間的產品差價，應全部返給乙方。

　　第五章乙方的`權力與義務

　　5.1)乙方必須嚴格遵守區域保護政策，不得跨區域開展經營活動。

　　5.2)乙方制定自己區域內的產品供貨價格體系。

　　5.3)乙方發展的經銷商經營行為均視為乙方行為，甲方不承擔任何連帶責任。

　　5.4)乙方按甲方的統一部署參加甲方的促銷活動，并嚴格執行甲方的活動規定和

　　政策。

　　5.5)與甲方保持密切性的商務溝通聯系(在本合同中乙方向甲方提供的傳真、電

　　話號碼為固定不變的通信聯絡方式)

　　第六章合同效力、免責、違約金、爭議、期限等

　　6.1)因不可抗拒的因素影響合同的執行，雙方互不承擔責任。甲方所有的宣傳文

　　字、圖片、音像等不作為甲、乙雙方的要約條件，在甲方說明中所展示的各種廣告宣傳資料不作為本合同的相關事項或條款補充，并不是對乙方經營獲利的承諾。

　　6.2)甲、乙雙方執行合同若發生糾紛，應以協商的精神解決，在無法協商的情況

　　下，任何一方可向合同簽約地人民法院提出訴訟。

　　6.3)本合同期限為壹年，即從年月日至年月日止，

　　合同期內，乙方如無違約行為，期滿前1個月可申請續簽，經甲、乙雙方同意，可續簽合同，甲方不再收取任何費用。乙方未提出續約申請則視為本合同期滿自行終止。

　　6.4)本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，具有同等法律效力(復印無效)，本

　　同雙方簽字之日生效。

　　甲方：乙方：__________代表：__________代表：__________地址：地址：__________電話：__________電話：__________簽約時間：________簽約地：_________

購銷合同篇6

　　甲方（供貨方）：（以下簡稱甲方）

　　乙方（需貨方）：（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經友好平等協商，就農藥供貨一事，自愿簽訂本合同，合同條款如下：

　　一、商品名稱、商標、規格、計量單位、數量、價格商品名稱商標牌號規格、含量單位數量單價合計金額

　　略

　　合計金額大寫：

　　二、質量標準及要求：甲方供給乙方的產品必須達到國家規定的農藥質量標準，隨產品附送同批產品的生產批號、開據正規發票，并保證產品的.有效期。

　　三、送（取）貨方式及運費：合同生效后15日內發貨，甲方負責將產品運往乙方指定地方，其運費由甲方承擔。

　　四、包裝標準及費用負擔：產品包裝需按照國家農藥包裝相關規定進進行包裝，包裝費用由甲方承擔。

　　五、驗收方式：產品包裝要完好，生產批號與產品批號須一致，如有破損，乙方按照本合同規定產品的銷售價格乘以破損產品的數量扣除貨款。

　　六、結算方式：預付總貨款的 ﹪，待乙方收貨并驗收后付 ﹪，農藥使用后天付清佘款。

　　七、違約責任：

　　1．甲方責任：甲方應按合同規定如期間乙方提供符合國家標準的方正農藥系列產品，并對產品質量負責。如因甲方供給的農藥質量問題（或延期供貨）造成乙方損失的，則甲方按元／畝賠償乙方損失。

　　2．乙方責任：乙方使用甲方產品必需按甲方產品說明用藥，如乙方不嚴格按甲方產品說明用藥產生藥害或其它病害，甲方不負責任。八、八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

購銷合同篇7

　　甲乙雙方經過協商，就購買甲方汽車達成一致協議如下：

　　一、標的車輛簡況：

　　汽車品牌：

　　型號：

　　車身顏色：

　　坐椅顏色/材質：

　　發動機號：

　　車架號：

　　產地：

　　制造商：

　　自排擋或手排擋：

　　新車或二手車：

　　出廠日期：

　　甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封，里程表上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回撥。

　　二、價款：

　　乙方須向甲方支付的總價款為人民幣，該金額由以下幾部分構成：

　　1、車價;元

　　2、購置稅;元

　　3、保險費元;

　　4、牌照費元;

　　5、本合同第五條第款的代辦費元。

　　乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。

　　三、交車方式：

　　交車地點：交車時間：

　　付款方式：付款時間：

　　四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的免費服務：

　　五、經乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務，乙方打勾選定如下服務項目，同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。

　　甲方完成上述代辦事宜后，應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方，乙方按票證據實支付。

　　因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委托授權范圍內進行，否則后果自負，如因此給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。

　　1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險;代辦費：

　　2、代理乙方向有關銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費：

　　3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費：

　　4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：

　　5、乙方要求的其他服務。代辦費：

　　六、質量和維修：

　　1、甲方向乙方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車制造商的企業標準高于國家標準或行業標準的，則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品說明書或車輛使用書的質量狀況相一致。

　　乙方對車輛的特殊質量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。

　　3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。

　　4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：

　　(1)汽車銷售發票;(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。

　　5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題，由乙方自行負責。

　　8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。

　　9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產品說明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內，所有《產品說明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。

　　10、汽車在購買后，由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯系、解決，但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站，并保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。

　　七、違約責任：

　　1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的.約定交付車輛，或交付車輛質量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務，致使對方不能實現合同目的的，均須承擔違約責任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利，上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。

　　2、如屬于在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責。

　　甲方雖

　　然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應當及時免費修理，乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。

　　車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而1年內經2次修理后仍不能修復的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的，乙方可以解除本合同。

　　甲方提供的汽車由于各種部件發生質量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。

　　八、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，任何一方均可以采取以下方式解決：

　　1、向甲方所在地法院提起訴訟;

　　2、向乙方所在地法院提起訴訟;

　　3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　九、合同文本：本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　十、合同效力：