建設工程合同匯編15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的建設工程合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建設工程合同1
甲方：(管理層)
乙方：(勞務層)
根據工程實際情況，甲乙雙方經過友好協商，同意對20__年10月26日簽訂的春城花園《建筑工程勞務承包合作合同書》進行補充，在《建筑工程勞務承包合作合同書》基礎上，就本工程具體施工事宜及有關細節達成一致，訂立本補充協議。
一、竣工工期與進度控制節點：
1、竣工工期：20年9月30日
2、進度控制節點：
8月份：屋面工程、樓地面工程，主要濕作業與修補作業，提供全部建設單位直包項目工作面，內墻膩子一遍完成。
9月份：安裝工程，內墻膩子、樓梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范圍內的全部工程內容完成，具備初驗條件。
二、施工條件
1、 8月5日之前，滿足9月30日具備初驗條件的各工種勞力全部到場。
2、乙方必須采取措施保證施工人員、機械的均衡連續施工，保證合同工期。
3、乙方須保證建設單位直包隊伍的'垂直運輸等協調工作。
三、工程款支付
1、工程款支付條件：只有在全部按進度計劃控制節點要求的進度完成并經甲方驗收合格后方可支付。
2、工程款支付方式：
第一階段：8月5日前支付工程預付款50萬元.若乙方勞力不能滿足施工條件的要求，不予支付。
第二階段：9月5日前支付工程進度款50萬元.
第三階段：10月8日前支付工程進度款60萬元.
3、若因乙方原因造成9月底不具備初驗條件，第三階段工程款直到具
四、工程質量
1、本工程質量要求為合格。
2、住宅使用功能及實體測量與觀感評定標準均應符合合格標準，滿足每戶驗收質量要求，不得出現超差現象。
3、在初驗之前，按照每戶驗收標準進行自檢，全部合格后方可報驗。
五、本協議與《建筑工程勞務承包合作合同書》有不同之處以本協議為準。其它事宜執行20__年10月26日簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》的有關約定。
六、本協議與雙方簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》具有相同法律效力。雙方各執兩份。自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
建設工程合同2
招標人：
招標范圍：
施工地點：
本招標工程項目的工期：
投標人資質及相關要求：
發包人委托勘察人承擔______________________________建設工程項目，經雙方協商一致，簽訂本合同。
本合同依據下列文件簽訂:
1《民法典》、《中華人民共和國建筑法》。
2、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
3、《_______市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
4、國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
5、建設工程批準文件。
一、投標時間及施工工期
（一）投標時間及地點
1、招標時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。
招標地點：__________________________________________。
2、答疑時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。
答疑地點：__________________________________________。
3、投標有效期：投標文件在開標之日后____天內有效。
4、投標截止時間：_______年___月___日___時___分。
（二）進度計劃
投標人投標文件中的施工組織設計（或方案），發包人對進度計劃提出質疑和合理修正時，投標人應在簽訂合同后七天內提供修正的施工組織設計，發包人代表將在三天內批復。
（三）工程開工和工期
開工時間：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期歷時________天（日歷日）。
（四）工期延誤
1、對下述原因造成竣工日期推遲的，經監理方和發包人代表確認簽證后，合同工期相應順延。
（1）由發包人原因造成的延誤。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的設計變更。
2、非上述原因，投標人不能按合同約定的時間竣工，應承擔違約責任，除罰沒工期履約保證金外，每延遲一天再罰______元。
二、工程質量與驗收
（一）工程質量標準
1、投標人應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規范和質量評定標準進行施工，如有違反施工規范規程，發包方有權暫停其施工，由此產生的經濟損失由投標人負責。
2、發包方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據，開工前由發包方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據。
3、如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監理工程師簽署意見，并交發包方及設計單位辦理認可手續后方可實施。
4、發包方或設計單位提出合理修改設計時（聯系單），投標人不得借故拒絕。
（二）工程質量等級
1、投標人中標所承諾的質量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。
2、本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創杯以獲獎正式證書為準。
3、本工程發包人委托_________監理公司監理。
4、隱蔽工程驗收，投標人必須提前三天通知發包人及監理公司，經發包人和監理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。
三、合同價款與保證金
（一）工程款支付
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的'____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
以有關部門審核作為付款依據（具體另商議）。
（二）合同價款的調整
發生下列情況之一的合同價格可以調整：
（1）暫定材料價確定（需經發包方主及監理公司簽證）；
（2）設計變更：需經設計院發包人及監理公司簽證；
（3）中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。
（三）保證金
（1）投標人在遞交投標文件時，應同時提交人民幣_________萬元的投標保證。其形式可以選擇銀行保函、有價證券抵押或國內現行的其他保證形式。銀行保函的格式應符合招標文件中列舉的格式，采用其他格式應事先征得招標單位的同意。
（2）投標人的投標保證金，在中標人提交了履約擔保并簽訂了合同協議書后退還。
四、保修
1、本工程保修期限，執行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2、保修期從發包人批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿_____天后，退還保修金（不計息）。
3、保修期間出現的質量問題，投標人應在接到發包人通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期，發包人有權請第三方進行修理，其修理費用由投標人負責。
4、竣工后，投標人應按規范進行沉降測量，并將資料提供給發包人。
五、其他
1、本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經發包人許可。項目經理在工地現場時間到位率如少于____%，且中途無故更換項目經理，發包人有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止合同，由此造成的一切損失由投標人負責，發包人保留索賠的權利。
2、投標人在施工中應按照國家有關施工規范和規程進行施工，施工中發生的材料、設備、操作等施工質量事故，均由投標人負責，發包人不負任何責任。
3、必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規定，搞好環境衛生，搞好計劃生育工作，因違章而導致罰款和一切后果，均由投標人負責，發包人不負任何責任。
4、工程竣工后中標方應向招標方提供全套符合建筑工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。
5、本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。
招標單位（蓋章）：
地址：
聯系人：
電話：
_________年____月____日
建設工程合同3
建設項目：_________________________
主管部門：_________________________
簽訂合同單位：
借款單位：_________________________（以下簡稱甲方）
_______________________________銀行（以下簡稱乙方）
根據_________的規定，甲方向乙方申請為進行_________項目所需資金，乙方經審查后同意按照下述條件提供資金，為明確各方責任，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 乙方同意貸給甲方外匯（大寫）___________________，其中：本金___________，建設期利息_________；人民幣（大寫）_________元，其中：本金_________元，建設期利息_____________________元（以下簡稱“貸款”）上述貸款，已包括按甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂的準備貸款協議支用的外匯（大寫）_________.
第二條 貸款期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，其中寬限期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第三條 甲方按本合同所借的外匯和人民幣貸款，都必須在乙方開立帳戶。本合同簽署后一個月內，甲方應向乙方提送本年度“投資貸款年度用款計劃”（以下簡稱“用款計劃”）；并在項目用款期內每一會計年度終了三十天前，提送下年度“用款計劃”，經乙方審查同意后按季存入甲方開立的存款帳戶使用，自轉存之日起，乙方計收貸款利息，同時對未支用部分的存款，向甲方支付存款利息。
第四條 乙方按審查同意的用款計劃，保證及時向甲方提供貸款資金。如未按期提供，乙方應按未提供的貸款數額和延期天數，付給甲方違約金。違約金數額按第六條規定的固定年息或浮動年息（按起息日的`年息計算）加百分之二十計付。
第五條 甲方用款需要超過本合同規定的貸款總額時，由甲方提出申請，經乙方審查同意后追回貸款，并簽訂書面補充貸款協議。作為原合同不可分割的組成部分。
第六條 乙方向甲方提供的外匯貸款，甲方必須用外匯還本付息，人民幣貸款用人民幣還本付息。貸款利息在合同規定的還款期內，人民幣貸款為年息_________%，外匯貸款實行固定利率為年息_________/浮動一利率按_________個月浮動一次，本次基期利率為年息_________%.
第七條 實行浮動利率的外匯貸款，同時實行分攤匯率損益。甲方同意按《中國投資銀行外匯貸款利率和匯率損益分攤試行辦法》承擔損益。實行固定利率的外匯貸款，甲方同意自本合同生效日起，按季對本年度“用款計劃”貸款額的未支用部分支付千分之七的承諾費。甲方當年用款需要超過年度用款計劃時，必須提出申請，經乙方審查同意，才能追回年度用款，追加部分從一月一日起補計承諾費。
第八條 對乙方提供的貸款，甲方保證從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止的期限內還清全部本息。本合同貸款的還本計劃如下：_________年外匯_________，其中：上半年_________元；人民幣_________元，其中：上半年_________元；_________.如果甲方不能按年度還本計劃歸還的，從當年十二月份銀行結息日開始對逾期貸款加息百分之二十。
第九條 還本付息的資金來源按國家有關規定執行。為減少乙方貸款風險，甲方同意提交“按期償還外匯貸款本息擔保書”和“按期償還人民幣貸款本息擔保書”作為本合同附件。甲方提交的按期償還外匯貸款本息擔保書如果只是外匯額度擔保的，在人民幣擔保書內應包含購買等值外匯所需的人民幣數額。甲方不能履行合同時，由擔保單位承擔償還本息的責任。
第十條 本項目貸款必須專款專用，不得挪用，如有挪用，被挪用部分在挪用期間加息百分之五十。貸款期內，甲方應向乙方定期送交有關工程建設和生產經營的會計、統計報表，乙方有權調閱有關資料或進行現場檢查。甲方如不按規定用途使用貸款，乙方有權停止發放或提前收回貸款。
第十一條 本合同經甲乙雙方簽章后生效，至貸款本息全部還清后自動終止。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；副本若干份，分送單位由甲乙雙方商定。
第十二條 本合同執行過程中，如果國家在投資、信貸等方面的法律、法令、條例和規定有新的變更時，本合同規定的有關條款應作相應變更。
第十三條 本合同的附件，除第九條提到的外，如有財產抵押擔保書、工貿合同、公證文本等均作為本合同的組成部分。
借款單位（蓋章）_____________ 貸款單位（蓋章）_____________
負責人（簽字）_______________
地址：_________________________
_________年________月________日
簽訂地點：_____________________
建設工程合同4
委托方（甲方）：_________
代理方（乙方）：_________
一、建設工程基本情況：
1、工程名稱：_________
2、招標范圍：_________
3、建設地點：_________
4、工程規模：_________
5、工程投資額：_________
二、建設工程實施條件：
1、工程批準文號及時間：_________
2、圖紙設計單位及交付時間：_________
三、招標、計價及評標定標方式：
1、招標方式：_________
2、計價方式：_________
3、評標辦法：_________
四、代理業務范圍：
□擬定招標方案；
□擬定招標分告或者發出投標邀請書；
□派員組織申請人報名登記；
□審查報名申請人投標資格；
□編制招標文件；
□組織現場踏勘和答疑；
□編制標底；
□組織開標、評標；
□參與開標、評標；
□草擬工程合同；
□_________
五、代理方的義務：
1、嚴格按照國家法律、法規以及建設行政主管部門的有關規定從事招投標代理活動；
2、在委托書的受權范圍內為委托方提供招標代理服務，不得將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方；
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料，做好相關法律、法規及規章的解釋工作；
4、對影響公平競爭的有關招標投標內容保密，代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避；
5、對代理工程中提出的技術方案、數據參數、技術經濟分析結論負責；
6、承擔由于自已過失造成委托方的經濟損失。
六、代理方的權利：
1、有權拒絕違反國家法律、法規和規章以及建設行政主管部門的有關規定的人為干預；
2、依據國家有關法律法規的規定，在授權范內辦理委托項目的招標工作；
3、有權要求更換不稱職或有其它原因不宜參與招標活動的委托方人員；
4、承擔由于自已過失造成委托方的經濟損失。
七、委托方的義務：
1、在雙方約定的期限內無償、真實、及時、詳細地提供招投標代理工作范圍內所需的文件和資料（包括建設批文、資金證明、工程規劃許可證、地質勘察資料、施工圖紙及審核通知書等）；
2、在履行本合同期間，委派熟悉業務，知曉法律、法規的聯系代表配合代理方工作；
3、在雙方約定的期限內，對代理方提出的書面要求在_________日內做出書面的回答；
4、承擔由于自已過失造成代理方的經濟損失；
5、對影響公平競爭的招投標相關問題的保密；
6、在規定的有效期內簽訂完工程施工合同，并在簽定合同后7日內提交通州市招標投標管理中心備案；
7、委托代理資質項目中如內容、時間等有重大調整，應書面提前一周通知乙方，以便調整相應的工作安排。
八、委托方的權利：
1、法定代表人或委托代理人有權參加委托代理工程招投標的有關活動；
2、有權了解招投標活動的計劃安排，并可要求代理方提供招標階段（保密事項除外）和全過程書面報告；
3、有權要求代理方更換代理招標過程中不稱職或應回避的人員；
4、有權參與投標申請人的資格審查和考察工作；
5、有權參與開標、評標以及評標委員會評標、定標的全過程工作。
九、招標代理服務費的收取辦法：
1、受托方向委托方收取中標價的_________%或人民幣（大寫）_________代理咨詢服務費；上述費用中：
□含甲方繳納的發布媒體信息服務費；
□含甲方及中標人繳納的.市招標投標服務所綜合服務費；
□不含甲方繳納的發布媒體信息服務費
□不含甲方及中標人繳納的市招標投標服務所綜合服務費。
2、此代理咨詢服務費于：
□本協議簽訂后，委托人先預付_________%余款在領取合同備案通知書后一次性付清；
□領取合同備案通知書后一次性付清；
□委托人與中標人簽定"建設工程施工合同"后一周內付清：
□_________
十、委托方指定聯系代表人：
姓名：_________職務：_________
十一、違約、爭議：
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約；
2、由于一方違約造成的損失，由違約方承擔，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同；
3、由于違約造成第三方（中標人）損失的，也由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失；
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力；
5、委托方與受托方在合同履行期間發生爭議時，可以和解或者要求有關管部門調解。一方不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以選擇以下方式解決爭議：
□雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；
□向有管轄權的人民法院起訴。
十二、合同份數及分送責任：
1、本咨詢合同正本貳份，雙方各執壹份，副本_________份，甲方_________份，乙方_________份，招標中心建設工程科壹份；
2、通州市招標投標管理中心建設工程科壹份由乙方送達。
委托方（甲方）：_________ 代理方（乙方）：_________
法定代理人（簽章）：_________ 法定代表人（簽章）：_________
單位地址：_________ 單位地址：_________
聯系電話：_________ 聯系電話：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行賬號：_________ 銀行賬號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
委托書
茲委托_________代理_________（工程名稱）_________（工程內容）的（□設計□監理□施工□設備）招標事宜，有效期限為_________。
□擬定招標方案。
□擬定招標公告或者發出投標邀請書。
□派員組織申請人報名登記；
□審查申請人投標資格；
□編制招標文件；
□組織現場踏勘和答疑；
□編制標底；
□組織開標、評標；
□草擬工程合同；
□_________
具體職責、權利義務詳見招標代理合同。（注：自發布招標公告至組織開標、評標所形成的資料、文件由你單位加蓋公章，我單位均予以承認，中標通知書由我單位簽發）
法人單位（公章）：_________
法定代表人（簽章）：_________
委托日期：_________年_________月_________日
建設工程合同5
一、 建設工程施工合同的類型
按計價方式不同，建設工程施工合同可以劃分為總價合同、單價合同和成本加酬金合同三大類。根據招標準備情況和建設工程項目的特點不同，建設工程施工合同可選用其中的任何一種。
1、總價合同
總價合同又分為固定總價合同和可調總價合同。
（1）固定總價合同。承包商按投標時業主接受的合同價格一筆包死。在合同履行過程中，如果業主沒有要求變更原定的承包內容，承包商在完成承包任務后，不論其實際成本如何，均應按合同價獲得工程款的支付。
采用固定總價合同時，承包商要考慮承擔合同履行過程中的全部風險，因此，投標報價較高。固定總價合同的適用條件一般為： ① 工程招標時的設計深度已達到施工圖設計的深度，合同履行過程中不會出現較大的設計變更，以及承包商依據的報價工程量與實際完成的工程量不會有較大差異。 ② 工程規模較小，技術不太復雜的中小型工程或承包內容較為簡單的工程部位。這樣，可以使承包商在報價時能夠合理地預見到實施過程中可能遇到的各種風險。 ③ 工程合同期較短（一般為1年之內），雙方可以不必考慮市場價格浮動可能對承包價格的影響。
（2）可調總價合同。這類合同與固定總價合同基本相同，但合同期較長（1年以上），只是在固定總價合同的基礎上，增加合同履行過程因市場價格浮動對承包價格調整的條款。由于合同期較長，承包商不可能在投標報價時合理地預見1年后市場價格的`浮動影響，因此，應在合同內明確約定合同價款的調整原則、方法和依據。常用的調價方法有：文件證明法、票據價格調整法和公式調價法。
2、單價合同
單價合同是指承包商按工程量報價單內分項工作內容填報單價，以實際完成工程量乘以所報單價確定結算價款的合同。承包商所填報的單價應為計入各種攤銷費用后的綜合單價，而非直接費單價。
單價合同大多用于工期長、技術復雜、實施過程中發生各種不可預見因素較多的大型土建工程，以及業主為了縮短工程建設周期，初步設計完成后就進行施工招標的工程。單價合同的工程量清單內所開列的工程量一般為估計工程量，而非準確工程量。
3、成本加酬金合同
成本加酬金合同時將工程項目的實際造價劃分為直接成本費和承包商完成工作后應得酬金兩部分。工程實施過程中發生的直接成本費由業主實報實銷，另按合同約定的方式付給承包商相應報酬。
成本加酬金合同大多適用于邊設計、邊施工的緊急工程或災后修復工程。由于在簽訂合同時，業主還不可能為承包商提供用于準確報價的詳細資料，因此，在合同中只能商定酬金的計算方法。在成本加酬金合同中，業主需承擔工程項目實際發生的一切費用，因而也就承擔了工程項目的全部。而承包商由于無風險，其報酬往往也較低。
按照酬金的計算方式不同，成本加酬金合同的形式有：成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加浮動酬金合同、目標成本加獎罰合同等。
二、 建設工程施工合同類型的選擇
建設工程施工合同的形式繁多、特點各異，業主應綜合考慮以下因素選擇不同計價模式的合同：
1、工程項目的復雜程度
規模大且技術復雜的工程項目，承包風險較大，各項費用不易準確估算，因而不宜采用固定
總價合同。最好是有把握的部分采用總價合同，估算不準的部分采用單價合同或成本加酬金合同。有時，在同一工程項目中采用不同的合同形式，是業主和承包商合理分擔施工風險因素的有效辦法。
2、工程項目的設計深度
施工招標時所依據的工程項目設計深度，經常是選擇合同類型的重要因素。招標圖紙和工程量清單的詳細程度能否使投標人進行合理報價，取決于已完成的設計深度。表2-1中列出了不同設計階段與合同類型的選擇關系。
3、工程施工技術的先進程度
如果工程施工中有較大部分采用新技術和新工藝，當業主和承包商在這方面過去都沒有經驗，且在國家頒布的標準、規范、定額中又沒有可作為依據時，為了避免投標人盲目地提高承包價款或由于對施工難度估計不足而導致承包虧損，不宜采用固定價合同，而應選用成本加酬金合同。 4、工程施工工期的緊迫程度
有些緊急工程（如災后恢復工程等）要求盡快開工且工期較緊時，可能僅有實施方案，還沒有施工圖紙，因此，承包商不可能報出合理的價格，宜采用成本加酬金合同。
對于一個建設工程項目而言，采用何種合同形式不是固定的。即使在同一個工程項目中，各個不同的工程部分或不同階段，也可采用不同類型的合同。在劃分標段、進行合同策劃時，應根據實際情況，綜合考慮各種因素后再作出決策。
一般而言，在合同工期在1年以內且施工圖設計文件已通過審查的建設工程，可選擇總價合同；緊急搶修、救援、救災等建設工程，可選擇成本加酬金合同；其他情形的建設工程，均宜選擇單價合同。
建設工程合同6
發包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
裝飾工程施工責任合同書為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：
一、工程地址：
二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，收口為中性結構膠。
五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。
六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
1、材料進場后的材料驗收；
2、基層驗收；
3、飾面驗收；
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效。根據合同約定的`施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。
甲方簽字：_______
乙方簽字：_______
日期：_______
建設工程合同7
委托保證人(總承包商，以下稱甲方):
住所:
法定代表人:
電話:傳真:
保證人(以下稱乙方):
住所:
法定代表人:
電話:傳真:
鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于年月日簽訂編號為《買賣合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方向供貨商提供付款保證，甲乙雙方經協商一致訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱總承包商付款保證是指，乙方向供貨商保證，當甲方未按照主合同的約定支付貨款時，由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
1.2本合同所稱貨款是指。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的%，數額最高不超過人民幣___元(大寫:)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的`甲方應履行付款義務期限屆滿之日后日。
3.3如甲方與供貨商協議變更主合同的付款時間，經乙方書面同意后，保證期間按變更后的時間做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時，由乙方向供貨商支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:_____。
5.3本合同生效后日內，甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣元(大寫:)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保，由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權
乙方按照合同的約定承擔了保證責任后，即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用，甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔保費之日起日內，向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合并、分立、重組等重大經營舉措應提前三十日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
8.3未經乙方同意，甲方不得擅自與供貨商修改、變更主合同;未經乙方書面同意，甲方不得將其主合同的權利、義務轉讓給第三人。
8.4甲方應全面履行主合同，及時向乙方通報主合同的履行情況，并積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。
第九條爭議的解決
本合同發生爭議或糾紛時，甲乙雙方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過第款約定的方式解決:
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項
第十一條合同的生效、變更和解除
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章后生效。
11.2本合同生效后，任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致并訂立書面協議。
第十二條附則
本合同一式份，甲乙雙方各執份。
甲方:
乙方:
年_____月_____日
建設工程合同8
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的'，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
建設工程合同9
甲方：_________有限公司
乙方：_________
協議基礎：甲方承接本協議第一條所述之特定項目，因該項目工作內容及方式極為特殊，故甲、乙雙方在充分協商及真實意思表示下，甲方將該項目工程承包給乙方。
乙方承諾獨立完成本協議所約定的審計工作，并自愿承擔《民法典》及相關的法律法規所規定的責權利，保證在具體審計工作中嚴格按照行業各項審計標準及甲方的規章制度開展工作，不給甲方造成經濟損失
經雙方友好協商，協議如下：
第一條受托事項
一、項目名稱：建設項目
二、委托工作內容及要求：建設項目實施階段全過程造價控制（含竣工結算）咨詢服務。
建設項目實施階段全過程造價控制咨詢服務：是指制定造價控制實施細則，確定控制目標；審核招標文件、答疑文件及合同條款中相關的造價條款；提供施工進度款的支付審核意見；審核設計變更、現場簽證、施工索賠的造價內容；審核分階段完工的分部結算；審核材料等造價信息；提供與控制造價相關的其他咨詢服務。
第二條甲方的權利義務：甲方對乙方提供的咨詢成果進行復核和監督，對工程造價相關疑問進行協調和處理。
第三條乙方的權利義務：按甲方的要求進行全過程造價控制（含竣工結算）咨詢服務。
第四條費用及報酬
審計工作服務酬金支付方式：基本工資+提成（按月結算）。
基本工資：為3000·00元（叁仟元），提成按竣工結算實際建筑工程審定金額的N‰（萬分之N）計算。跟蹤審計實施期間，甲方每月按*萬元預付乙方作為審計工作服務酬金。項目竣工提交審計成果后，甲方支付乙方審計工作服務酬金達到服務總酬金的80%。在審計決定執行期（3個月）滿后，未引起行政復議、行政訴訟或引起行政復議、行政訴訟但最終勝訴，甲方在次月向乙方支付服務總酬金的20%。
第五條保密：甲方要求乙方對審計工作成果嚴格保密，乙方不得有任何外漏，同時對工作服務酬金進行保密。
第六條違約賠償：任何一方的違約行為造成另一方的損害，受損害方有權要求對方賠償。
第七條法律責任
乙方有下列情形之一，造成嚴重后果的，甲方有權隨時終止乙方審計工作，并追究其違約責任；乙方承諾放棄已付薪金并返還甲方。涉嫌違法犯罪的，按國家相關法律法規追究責任。
1·提出的審計成果不符合審計局要求的；
2·與被審計單位或與項目相關單位串通舞弊的；
3·審計結果有重大偏差的.；
4·受托人發現項目管理有重大缺陷或者重大違法違紀問題不報告的；
5·受托人單方面終止合同的；
6·違反審計紀律“八不準”，以及保密、回避規定的；（“八不準”見附件1）
7·擅自以審計機關或審計人員名義從事與審計事項無關活動的；
8·擅自使用審計結果的；
9·不履行全過程造價控制（含竣工結算）咨詢服務內容規定的。
第八條解除與終止
任何一方不得無故解除合同，因解除合同給對方造成損失的，對方有權要求賠償損失，包括可能得到利益的損失。
經雙方當事人協商，并對因履行本合同而發生的損失作出賠償或達成解決方案的前題下，本合同可以解除。
第九條爭議解決
雙方因本協議或本協議履行發生任何爭議，應協商解決，如協商不成，任何一方有權向甲方所在地人民法院起訴。
第十條期限
本合同經雙方簽章后生效，于委托事務處理完畢時終止。
第十一條修改
經雙方當事人另行協商，本協議可以修改或增補，但須以書面形式進行。
第十二條文本
本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方：_________有限公司乙方：_________
簽訂日期：______年___月___日
建設工程合同10
甲方：_________（以下簡稱甲方）
乙方：_________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》以及有關規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方充分協商一致，訂立本合同，希雙方共同遵守。
一、工程名稱：圖書館文化建設工程
二、工程內容：在圖書館的4、5樓制作安裝“厚德精技，善學敏行”共8個字。字體大小為120×120cm，鋅鐵皮烤紅色漆邊吸塑發光字，厚100mm。
三、承包方式：以包工包料、包安全、包工期的`方式承包。
四、合同工期：開工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日，合同工期總日歷天數：5天（不可抗力因素除外）
五、合同價款：陸仟捌佰元整（￥6800），增減工程按《廣東省__________________年建筑綜合定額》結算后下浮8%為工程增減造價，工程結算總價＝合同價±變更工程的增減造價。
六、工程具體做法和要求：加工制作“厚德精技，善學敏行”不銹鋼邊吸塑發光字，厚100mm，電線電路安裝、電腦定時器及安裝、穩壓器及安裝、高空作業安裝。
七、甲方責任：
1、負責派人現場做好工程施工的協調工作，同時做好工程的進度、質量的監督工作。
2、負責組織人員在工程完成后做好工程的驗收工作。
八、乙方責任：
1、必須按施工安全規范施工，若發生安全事故，一切責任由乙方負責。
2、積極配合甲方做好工程進度、質量的監督工作。
3、應按照雙方協議的工期保質保量依時完成，不能以任何籍口中途停工，否則工程不給予結算。
4、在施工中若發生技術性及涉及到增減工程等問題，雙方協商解決，并以甲方簽證為工程結算依據。
九、付款方式：工程竣工驗收合格之日起兩個星期內支付工程總款。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
十一、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可本著互利互惠的原則進一步協商解決，本合同自簽訂之日起生效。
甲方_________乙方：_________
甲方代表：_________乙方代表：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
建設工程合同11
根據本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。
根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的.協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。否則仍保持完全有效。但所簽合同條款，或對工程的實施。完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：
(a)收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者(b)保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱) 代表(保證人姓名)由(簽字人姓名) 由(簽字人姓名)
以_____的資格 以_____的資格
在(證明人)證明下 在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日 簽于一九九_年_月_日
建設工程合同12
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就新農村建設項目商住樓工程，在雙方于20xx年 月 日 簽訂的編號為 的《施工合同》中的專用條款之第47條“補充條款”部分簽訂本工程施工合同補充協議。
工程概況
工程名稱：新農村建設項目商業、住宅工程
工程地址：
建筑面積：
結構類型：框架結構 、地上6+1層
設計單位：
工程內容及承包范圍
乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：
1.1土建工程：基礎工程、主體工程、屋面工程、防水工程、初級裝飾工程。
1.2安裝工程：室內暖通工程、室內給排水工程、室內照明工程、防雷接地工程、電話電視網絡配管及箱體預留管、消防工程的預埋預留工程、智能化工程預留預埋工程、供配電預留預埋工程、太陽能熱水器預留預埋工程。
包括乙方承包范圍內的'因設計變更而引起的增減工程。
3．桃花村新農村建設項目一期工程劃分為三個標段，每個標段約25000平方米，由四個以上單體工程組成。
合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)開、竣工日期
1.1總工期為 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工
開工日期：以開工報告日期為準。
工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按1500元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過5萬元。
3.2 若總工期延誤，甲方按3000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元/天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。
如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
工期不順延情況：
各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);
因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。
建設工程合同13
甲方：
乙方：
就濱海新區中心商務區響螺灣商務區、大沽地區和藍鯨島等區域市政工程建設事宜，甲方以BT方式委托乙方負責建設，經雙方充分協商一致，訂立本合同，以此共同恪守。
第一條 工程概況 1.1工程名稱
天津市濱海新區中心商務區響螺灣商務區、大沽地區和藍鯨島等區域市政工程。
1.2工程地點及規模
響螺灣商務區位于天津市濱海新區海河南岸，與塘沽外灘公園隔河相望，占地面積3.2平方公里;大沽地區位于海河以南，與于家堡金融區隔河相望，西至河南路，南至大沽排污河，東至中央大道，北至海河中心線，占地面積11.68平方公里;藍鯨島位于于家堡金融區東側海河出海口處，四面環水，占地面積1.28平方公里。
1.3工程內容
工程內容主要包括以上區域內的道路工程、景觀工程、綠化工程、照明工程、碼頭廣場工程、堤岸填筑工程、供熱站工程、雨污水泵站工程、綜合管網工程及項目范圍內的拆遷補償等。
1.4工程建設期
本協議項下工程建設期為8年7個月，開工日期為年20xx年5月，竣工日期為20xx年12月。
1.5工程質量
本協議項下工程質量標準為達到國家建筑工程質量驗收合格標準。
第二條 工程實施 2.1工程實施方式
本工程采用本合同約定的BT模式實施：乙方作為本項目的BT建設單位全面負責建設過程中的組織和管理工作，負責籌集本工程所需資金(包括征地拆遷、工程勘察、設計、監理、重要設備材料采購、施工及相關咨詢所需費用)，負責建成后的交付及委托物業管理。完成上述工作后，甲方按本合同約定支付給乙方回購款項。
2.2乙方應設立與本項目建設管理相適應的項目管理部，有足夠的專業管理人員，確保實現本工程的投資、質量、工期及安全文明施工控制目標。
第三條 回購價款 3.1回購價款
本合同的回購價款暫定為45.5292億元。 3.2乙方最終回購款的確定：
3.2.1乙方最終回購款以工程成本加投資收益的原則確定。
3.2.2工程成本，以甲方審計部門最終認定的數額為準，對于乙方委托的造價咨詢公司出具的造價審核報告，經審計部門審查后，可直接作為成本計算依據。程成本由建筑安裝工程費、工程建設其他費、融資費用等部分組成。
3.2.3融資費用
利息：以乙方每筆資金實際投入的數額為基數，以投入時間至支付回購款的時間差計算占用時間，以約定的利率來計算利息。利率標準：按同期中國人民銀行貸款基準利率上浮20%計算，或由雙方對每筆投入資金單獨約定利率。
3.2.4乙方的投資收益，按投資額的 3%計取，列入回購款中。
3.2.5回購款總額計算回購款總額計算表(本次測算相關費用參考發改委的立項批復以及項目可研報告，最終回購款計算將以實際發生并經審計額為準，現數據只作為測算參考)：
第四條 雙方的主要權利義務 4.1甲方的主要權利義務
4.1.1甲方或甲方委托的機構有權按工程進度要求檢查、監督本工程進度情況，定期或不定期抽查工程質量，抽查本工程施工單位和監理部門的有關資料。
4.1.2有權委托有資質的審計機構對項目進行跟蹤監督和項目決算審計。 4.1.3按約定的回購期限和進度向乙方支付本項目回購款，接收本項目工程資產，并協調資產轉讓過程中的相關工作。
4.2乙方的主要權利義務
4.2.1履行項目建設管理單位的職責，按本合同籌集負責工程部分的投融資、以及工程的組織、協調等項目管理工作。
4.2.2按照法定程序確定勘察、設計、施工、監理單位，并根據相關合同約定向本工程相關單位支付合同款。
4.2.3嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及與工程建設相關的規范、標準、法律、法規等完成工程建設，對工程質量負責。本工程質量目標：工程質量必須符合國家、天津市、行業現行有關標準、規范和規程，符合我國現行工程施工驗收規范及設計要求，達到“合格”標準。
4.2.4以資產轉讓的方式向甲方移交本項目工程資產。 第五條 工程驗收決算及使用權移交
5.1在項目施工完畢自檢合格后5個工作日內，乙方向甲方提交驗收申請，甲方在收到乙方的驗收申請之日起的10個工作日內組織工程竣工驗收。 5.2項目竣工驗收合格后60日內，由乙方向甲方提交工程決算文件，甲方收到乙方提交的決算文件后10日內指定有資質的'審計機構進行審計，審計機構應在甲方收到乙方提交的決算文件之日起60天內提交財務審計的決算意見，并以此作為審核意見提交乙方。
5.3在工程竣工驗收合格后的10個工作日內，甲乙雙方辦理整個工程的移交手續，簽訂竣工質量驗收證書。若由于甲方原因導致不能按時移交，由甲方承擔乙方對建成設施臨時養管發生的費用，具體費用按照實際發生結算。 5.4在工程移交前，項目的所有的建筑物、設施的管理、維護由乙方負責;自移交之日起，項目的所有的建筑物、設施的管理、維護由甲方負責，但是，在工程質量保證范圍內的維護和維修，仍由乙方負責，保修期為一年。
第六條 甲方回購
6.1甲方承諾無條件以財政支付方式回購項目的所有權，并按工程進度及子項目完工情況進行局部回購，直至支付完全部回購款。因該支付方式而產生的相關稅費由甲方負責承擔。
6.2回購期的結束日為本合同約定的全部工程竣工之日起3個月以內，即20xx年3月前支付完全部回購款。回購款支付時間約定見附件一。
6.3 回購款收款帳戶
戶名：天津濱海新城建設發展有限公司 開戶行： 賬號：
第七條 項目所有權轉移
7.1在甲方付清全部項目回購款之前，乙方擁有本項目所有工程的所有權。 7.2在甲方支付完全部項目回購款之日起，甲方擁有本項目所有工程的所有權。
7.3在甲方取得本項目所有工程的所有權后，甲方有權辦理本項目范圍內所有建筑物的產權證書，乙方應協助甲方辦理。
第八條 違約責任 8.1 乙方違約
如果因乙方質量原因造成修理后仍無法滿足國家或行業現行質量檢驗評定標準，以及修理后達到相關標準但影響了既定的使用功能，甲方有權解除本合同并要求乙方賠償所有損失。
8.2 甲方違約
如由于甲方原因不能在協議約定時間內支付乙方回購款，按逾期支付回購的金額和實際逾期天數計算利息，逾期支付回購款的利息利率依照乙方與金融機構貸款合同規定，按人民銀行公布的人民幣貸款基準利率上浮50%。同時甲方需按照投資額以每年3%給予乙方投資回報，按年計取(不足一年的按一年計取)，直至回購款支付完畢。
第九條 附則
9.1本合同經雙方蓋章，法定代表人或其授權代表簽字后生效。
9.2本合同未盡事宜應由雙方協商解決，對本合同的任何修改或變動應有雙方書面同意。修改或變更的協議與本合同有同等效力。
9.3若在執行本合同或解釋有關規定時發生爭議，雙方應當協商解決，如不能協商解決，任何一方可提交天津仲裁委員會裁決。
9.4本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方：乙方：
授權代表：(簽字) 授權代表：(簽字)
日期：日期：
建設工程合同14
甲方：
身份證號：
電話：
乙方：
住址：
身份證號：
電話：
甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的`全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻3.7內墻2.4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于1.8元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：________年____月____日（公歷農歷）—________年____月____日（公歷農歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。
四、付款方式 開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。
甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）：
見證人簽字（簽章）：
簽約時間：________年____月____日
簽約地點:
建設工程合同15
雇主(甲方):___________
承包商(乙方):___________
為提高泵站檔次，創造良好的工作環境，甲方委托乙方______________________
一、項目地點:___________。
二、項目內容
項目的土基、綠化等部分(詳見圖紙)。
上述項目是根據雙方共同審查圖紙的要求和附件預算匯總表中所列的項目、規格、備注、數量和要求進行施工的。
三、建設期
1.開工日期:本工程從___________開始。
2.施工期間，因供水、停電、大雨、暴雨等情況或甲方書面確認，可順延工期。
3.如因甲方原因無法及時移交施工現場，工期順延。
四.項目合同價格
經協商，本合同的合同總價為人民幣:___________。甲方因施工過程中的變化需要增加項目的，應根據實際情況進行結算。
施工方式
乙方應承包工程的工作和材料；包質量、包驗收、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責為在建工程提供材料，材料必須經雙方確認后方可投入施工。
2.施工期間，乙方施工產生的水電費用由甲方負責。
項目付款方式
1.甲方應向乙方支付合同價格30%的定金，即:人民幣乙方應在收到款項后第二天安排人員進場施工。
2.總工程完成80%后，甲方應在3天內向乙方支付工程合同價的30%，即人民幣___________。
3.工程完工后，甲方應在一周內向乙方支付工程合同價的20%，即人民幣___________元。
4.乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣___________
七.工程質量
1.乙方必須嚴格按照甲方批準的設計和施工圖紙及相關園林綠化施工規范的.內容和要求進行施工，并在完工后達到。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方的監督和管理，如發現乙方不符合施工圖紙要求和違反操作規范，甲方有權提出并要求返工和修改，因其停工和返工造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3.乙方應保證施工現場整潔，及時清理垃圾，搞好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方應在竣工后五天內向甲方提交竣工資料和驗收報告，甲方應在收到竣工驗收報告后天內組織相關部門進行驗收，并在驗收后五天內根據設計和施工圖紙、合同、補充合同及相關園林綠化標準給予合格認可或提出整改意見。乙方應按甲方要求進行整改，并承擔由此產生的一切費用。驗收合格后，甲方根據新增項目的合同、補充合同和簽證清單進行結算，結算應在個工作日內完成。
九.延期違約責任
乙方必須在工期內保質保量按時完成工程。如工程延期，每延期一天罰款人民幣___________元。項目提前完成的，每提前一天獎勵人民幣。如因甲方責任或不可抗力因素造成工程延期，乙方應提出書面要求，甲方應在三日內書面確認工期可順延。如甲方未按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或封閉已完成的工程，由此造成的工期延誤和經濟損失由甲方負責。
X.維護和管理
1.期限:自工程竣工驗收之日起計算，綠化養護期為十二個月，養護期自竣工驗收之日起計算。維修期限屆滿后，乙方應以書面形式通知甲方領取。
2.質量要求:大樹應及時支撐固定，種植后及時澆水，及時除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，保證苗木正常生長。養護達到國家城市綠地園林養護標準。
XI。合同的生效和終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程保修期滿，甲方結清款項后，合同終止。
十二.合同數量
本合同以其他由甲乙雙方分發至相關部門存檔。本合同未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方代表(蓋章):___________
乙方代表(蓋章):___________
合同簽署日期:___________
簽字地點:___________。
日期:___________
【建設工程合同】相關文章：
工程建設合同11-16
工程建設合同12-23
建設工程合同10-11
建設工程合同10-31
建設工程基本建設借款合同02-17
建設工程勘察合同11-18
建設工程安全合同11-20
建設工程投標合同11-24
工程建設合同【薦】02-28
工程建設的借款合同02-17