防火門施工合同

時間：2024-06-13 09:17:05 合同范本我要投稿

住宅樓防火門施工合同書推薦度：
相關推薦

防火門施工合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的防火門施工合同，歡迎閱讀與收藏。

防火門施工合同

防火門施工合同1

　　合同名稱：防火門（采購）施工合同

　　甲方（發包方）：北京大龍建設集團有限公司獻縣工程部

　　乙方（承包方）：任丘市博天翔門窗廠

　　合同簽訂時間：20xx年04月14日

　　防火門（采購）施工合同

　　發包人：北京大龍建設集團有限公司獻縣工程部（以下簡稱甲方）

　　承包人：任丘市博天翔門窗廠（以下簡稱乙方）

　　為明確甲乙雙方責任，保障雙方利益，保證工程順利進行，依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲方經過考察，經雙方友好協商，龍騰首府住宅小區1#、2#樓防火門制作與安裝事宜與乙方簽訂本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：龍騰首府住宅小區1#、2#樓防火門工程工程地點：獻縣平安大街與本齋路交匯處

　　二、工程承包范圍：

　　本工程承包范圍為龍騰首府住宅樓1#、2#樓防火門制安工程，防火類別見甲方防火門招標事宜，數量以圖紙設計數量為準，型號、規格、材質、五金配件經甲方確認的乙方提供樣品為準。具體安裝內容為：門框門扇制作安裝、五金配件（包括合頁、防火鎖、閉門器、管道井鎖等）、防火漆。包工包料、制作、運輸、安裝、五方驗收。

　　三、工期要求

　　甲方提前5天通知乙方生產，安裝工期以甲方現場工程師書面或電話通知時間為準。制作、安裝時間為30天（另簽工期合同）

　　四、具體要求

　　（一）、質量標準

　　工程質量標準：國標gb12955-20xx標準，且完全與投標所述質量、規格和性能相符（防火符合國家要求）。門的安裝按照國家相關規范執行。

　　1、乙方在供貨過程中不得私自降低防火門的等級并應嚴格按照規范進行安裝。2、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求施工，隨時接受甲方的檢查檢驗。

　　3、工程質量達不到國家及合同約定標準的部分，監理及甲方代表一經發現，要求乙方拆除和重新施工，乙方應無條件拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用外，乙方支付合同總價的30%作為罰款。

　　4、防火合頁、防火鎖、閉門器、順序器、門框與門扇之間以及雙扇門門扇之間的膨脹型防火密封條是防火門的重要組成部分，必須為公安部消防產品合格評定中心認證合格的產品。

　　5、乙方應負責木質防火門項目通過政府各相關部門的驗收工作，符合國家相關標準，否則由此造成的.一切損失及費用由乙方承擔。

　　（二）安裝要求

　　1、門窗安裝前應校正規方，如因運輸或堆放不慎導致門框、門扇翹曲、變形，應修復后方可進行安裝。

　　2、門框必須與建筑物成一整體，采用木件或鐵件與墻體連接；防火門的安裝留縫寬度和偏差必須符合國家規范要求。

　　3、安裝門框、門扇時應注意門的開啟方向，必須向疏散方向開啟；框、扇的線型應符合設計要求，割角、拼縫應嚴實平整；表面應凈光或磨砂，不得有刨痕、毛刺和錘印；內外門板顏色一致；

　　4、乙方在制作安裝之前，應進場對門洞尺寸進行測量復核，確保制作尺寸與現場尺寸相符，否則造成一切損失由乙方負責。

　　5、乙方應派有專業資格技術人員及時完成安裝調試全過程，保證安裝質量為優良等級。

　　6、在調試工作完成后，根據乙方提供的驗收方案，由工程部、工程監理會同乙方及有關部門，按照有關要求及標準，對整個工程進行驗收。

　　7、交付使用時要同時向甲方提供詳細的技術文件、調試報告、安裝記錄。乙方須配合做好有關交接工作。

　　（三）維修保養要求1、防火門維保期：驗收合格交付使用后兩年。

　　2、維保期內一切維修及服務費用由乙方承擔。

　　3、維保期內防盜門一旦發生故障，乙方必須在3小時內派員到達現場，并在短期內排除故障。乙方如不及時修理，甲方有權自行派人修理，發生的修理費用在防火門尾款或質保金內按實扣除，并對乙方按其費用的兩倍予以處罰。

　　4、保修期滿后，所有系統的維護及更換均收一定費用，按附件 “報價明細表”執行，上門服務費每次20元，其他不得收取任何費用。

　　五、產品質量和技術要求

　　1、甲級、乙級、丙級防火門：防火等級為:達到設計及規范要求，在防火等級時間內保持其耐火完整性（不破壞、不竄火）。門框、門扇材料所用材料應符合設計及規范要求，并與投標文件及提供的樣品樣頭相符合。相應五金鎖具配件等質量及防火要求必須達到公安部消防產品合格評定中心認證合格的產品，并與投標文件一致，必須出具經國家法定檢測部門檢測合格的產品鑒定證明；防火門材質及五金配件的耐火性能必須符合國家相應規范規定，并經國家認可授權檢測機構檢驗合格。

　　4、防火門必須在顯著位置設置永久性標志銘牌。注明生產廠家、產品名稱、耐火等級、產品代號及出廠日期。

　　5、防火門發貨時必須將出廠檢驗單隨同發貨單提供給甲方。

　　6、達到圖紙及規范要求，達到各部門驗收要求。

　　防火門的質量符合設計要求及gb14101-93《木質防火門通用技術條件》及《門和卷簾的耐火試驗方法》。

　　六、乙方工作范圍和義務

　　乙方施工現場代表：

　　1、乙方必須提供《產品合格證》、《檢測報告》、《產品保修單》、等相關材料，乙方必須保證防火門及防盜門項目通過政府相關部門消防驗收和竣工驗收，符合國家相關標準，否則因此造成的一切損失由乙方承擔，驗收若發生費用由乙方自理。

　　2、提供驗收、竣工資料。

　　3、乙方安裝人員必須服從甲方及現場監理的監督管理，要遵守工地現場有關制度，注意保護其他工程設施。

　　4、乙方負責向操作人員進行安全技術交底和配備相應安全防護用品，乙方應加強安全管理，遵守現場安全管理制度，因乙方原因造成自身或他人人身傷害等安全事故，由乙方承擔責任，做到安全文明施工，消除事故隱患。

　　5、提供為期兩年的免費保養維修工作，保修的實施均由供貨商自己完成，不得轉包。

　　6、協助及做好與之相關的配合工作。

　　七、甲方工作范圍和義務

　　甲方駐工地代表：

　　甲方現場工程師：

　　1、按合同約定及時支付工程款。

　　2、協助乙方同土建項目部的配合工作。

　　3、參加乙方已到場產品及安裝完畢產品的驗收。

　　4、乙方門框固定好后，門框四周如需砂漿填縫由甲方協調乙方與土建單位配合（乙方支付10元/樘的費用給土建單位）。

　　八、驗收

　　合同交貨期：接甲方書面通知后20日內。在此交貨日期之前乙方必須將門及全部配套件送

防火門施工合同2

　　甲方：有限責任公司

　　乙方：水電工程有限公司

　　為確保工程質量高效按時完成，根據《中華人民共和國合同法》的規定，按平等、自愿的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同共同遵守。

　　第一條工程地點：石龍工業園區

　　第二條工程內容：將該項目場地內315KVA箱式變壓器由現位置遷移至1#樓后（移動距離100米內）。包含：

　　①箱變基礎；②電纜溝挖填、電纜敷設；③箱變搬遷、安裝、實驗、調試；④接火送電。

　　第三條工程質量

　　本工程必須符合設計要求和國家現行供電施工標準及驗收標準。通過廣元市供電主管部門驗收，保證接火送電。

　　第四條工期：計劃20xx年月日開工，20xx年月日完工。總工期15天。

　　第五條權利義務

　　1、甲方責任：

　　（1）指定箱變安放位置并將附近地下管線情況通知給乙方；

　　（2）按協議約定支付工程款；

　　（3）施工過程中發現質量問題時，甲方有權要求乙方及時進行整改，并經甲方、監理重新檢查認可。如乙方不予整改或整改不及時，甲方有權進行處罰或減少合同總價，同時不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。

　　2、乙方責任

　　（1）乙方必須加強自身的.施工現場管理，指派歐軍為乙方駐工地代表，解決由乙方負責的各項事宜。執行甲方的各項要求和施工現場的環境安全管理計劃，嚴格執行建設和電業主管部門對施工現場的管理規定，做到文明施工，不發生環境和職業健康安全事故。乙方必須采取必要的安全防護措施，避免人員傷害事故和財產損失。

　　（2）乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方代表及監理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及安全防護設施，確保安全生產。對出現的安全傷亡事故責任由乙方自負。

　　（3）甲方、監理單位對乙方在施工中存在的不安全因素有權提出整改或停工整頓，并有權按有關規定進行安全處罰。甲方、監理單位不因為行使此監督權而對乙方發生的安全費用與事故承擔任何責任。

　　（4）乙方必須嚴格按照箱變移位要求進行施工、安裝，確保符合廣元市供電主管部門要求，確保驗收通過，在本合同約定期限內送電成功。

　　第六條合同價款及支付方式

　　1、合同包干價為（人民幣）：元，大寫：元整。

　　2.本合同包干價格為完成本工程所需的材料、人工、機械進出場、移位申報、檢測驗收、管理費、缺陷修復、保險、技術服務、稅金（3％工程服務增值稅專票）、措施費用、規費等及完成本工程所有責任、義務、風險、與相關單位間服務費用。

　　3付款方式：設備遷移完工經供電主管部門驗收合格、搭火送點后十五日內付全款。

　　第七條：在施工過程中生產安全由乙方負責，箱變搬遷施工過程中發生的事故及因箱變搬遷施工而發生的事故，由乙方承擔所有責任并承擔因此發生的處罰、賠償。

　　第八條爭議解決：本合同如有未盡事宜由甲乙雙方協議簽訂解決。

　　第九條：其它：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同一式四份，雙方各執二份。

　　建設單位：（甲方）

　　施工單位：（乙方）

　　代表：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　年月日

防火門施工合同3

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲方將中鐵·銀杏廣場項目防火門發包給乙方施工。為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：;

　　2、工程地點：;

　　第二條：承包范圍及要求：

　　1、工程甲級、乙級、丙級防火門制作安裝;

　　2、本合同采用包工包料的承攬形式，加工所需材料和五金配件由乙方自行采購。

　　3、防火門為鋼木質防火門，門框為鋼框靜電噴塑，門扇面板為免漆板(其他具體要求詳附件)。

　　4、按照消防規范要求及國家標準GB12955-20xx《防火門》的有關要求配置五金配件。

　　第三條：防火門的價格：

　　注：以上防火門單價包含：

　　1、鋼木質防火門的安裝、運輸、調試、五金配件、稅金等，門框為鋼框靜電噴塑，門扇面板為免漆板。

　　2、鋼木質防火門的稅金，消防驗收費用。

　　第四條：合同價款支付：

　　1、本工程防火門框安裝完成后，20天內支付乙方10萬元。

　　1、本工程防火門安裝完成后，30天內支付其總價的80%，需扣除已支付金額。

　　2、本工程消防驗收合格，兩月內再支付總價的15%。

　　3、保修期滿二年無質量問題一次支付保修金5%。

　　4、付款時，乙方需出具正式發票。

　　第五條：制作和安裝工期：

　　1、總工期：____年__月__日—____年__月__日，具體工期按施工現場進度及甲方工程部指令。

　　2、本項目所涉及的產品分批供貨與安裝，甲乙雙方應當協商適宜的分批計劃，并且保證每批貨的制作和安裝周期為20天。

　　第六條：技術要求與規范：

　　1、甲方應向乙方提防火產品的平面分布圖及數量、規格、配件統計表，乙方應做好以上圖紙與門表數據的保密工作。

　　2、乙方根據甲方提供的圖紙與數據繪制防火產品加工設計圖，經甲方確認加工圖正確無誤后組織生產制作;甲方應對乙方的加工圖及圖中所涉及的技術保密。

　　3、乙方提供的防火產品及其配件應當符合國家通用標準和消防技術規范的要求。

　　4、防火門的制作、安裝符合規范要求，對安裝五金件的部位油漆的修補應符合質量要求，應光滑、順直、顏色一致，不能有吊墜、污染等問題。

　　5、防火門應按國家標準GB12955-20xx《防火門》規范要求施工。

　　第七條：供貨與安裝：

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方即開始組織產品的制作;15天后開始供貨。同時將乙方的資質、產品合格證、檢驗證書等相關資料報送甲方。

　　2、乙方對其運到現場的設備和產品負有保管責任。

　　3、必須接受工地監理部門的監理，并為其開展工作提甲方便，配合甲方按照要求提供完整的原始記錄、檢測記錄等技術資料。

　　4、進場安裝前，乙方應將項目負責人、主要施工管理人員的姓名、工作內容及所授予的權限，書面通知甲方，安裝進行中，如有人員變動，乙方應及時書面通知甲方。

　　5、乙方應當按照商定的進度計劃進行供貨與安裝，以保證整個工程的按時竣工。

　　6、其他要求：

　　(1)、甲方提供施工現場的臨時電源接口、照明等配合乙方施工。

　　(2)、乙方負責在施工現場的成品保護。

　　(3)、甲方按標準洞口尺寸提供，不合格由甲方負責整改，乙方制作門框前需對現場尺寸進行核實。

　　(4)、防火門窗框與墻體間的內縫隙由甲方負責填補，外縫隙由乙方負責。

　　第八條：消防驗收：

　　1、乙方應向甲方提供完整的防火門竣工圖紙及有關的竣工資料，甲方收到該資料后組織消防驗收，防火門消防驗收由乙方全權負責。

　　2、驗收規范：按國家標準和消防規范執行。

　　第九條：保修

　　1、保修期限：本工程的保修期限為二年，開始計算保修期時間為消防驗收批文日期。

　　2、保修期內，若發現乙方加工和安裝造成的質量問題，乙方負責返修，在接到修理通知的本市三天,外地五天內派人修理。如果乙方未按時派員修理，甲方可委托其它單位或人員修理，因此所造成的維修費用，甲方在保修金中扣除。

　　3、因乙方之外原因產生的保修費用，由責任方承擔。

　　第十條：安全

　　1、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用。

　　2、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門，并通知甲方代表，同時按政府有關部門的要求處理。甲方或建設方為搶救提供必要條件，發生的費用由事故責任方承擔。

　　3、甲方應向乙方人員交底現場安裝條件，特別說明安裝中存在的安全風險。

　　4、乙方必須確認并遵守甲方與建設方簽訂的施工安全、文明施工責任和廉政協議書。

　　第十一條：甲方責任：

　　1、負責按合同條款支付工程款。

　　2、甲方提供臨時堆放場所(乙方負責保管物品)。

　　3、負責協調與其他施工單位間的配合工作。

　　4、負責協調施工期間用水、用電，垂直運輸等相關事宜。

　　第十二條：

　　乙方責任：

　　1、按本合同要求按時按質完成合同約定的.全部內容。

　　2、與甲方的現場代表溝通施工過程中需要配合的相關事宜，在批量制作前先到現場復核和確認門窗洞口尺寸，確保工程施工的順利進行;并對產品及施工質量負責，確保消防驗收不因此受影響。

　　3、乙方在施工期間制作安裝的外框、扇等半成品，由乙方負責保護，若損壞由乙方負責更換。乙方負責其施工涉及范圍內的其它施工單位的成品、半成品保護，若造成損失，由乙方照實賠償。

　　4、乙方必須做好安全文明施工，發生安全事故由乙方承擔全部責任和損失。施工安全接受甲方的檢查、監督及管理，但甲方不承擔任何安全事故的責任。

　　5、乙方在施工現場制作、安裝期間，應主動配合總承包單位的管理，做好與其它分包單位的配合，協調工作，不得影響工程進度、質量。

　　第十三條：違約責任

　　1、甲方每遲延一天付款，應當向乙方支付合同總價萬分之五的違約金;

　　2、乙方每遲延一天完工的，應當向甲方支付合同總價萬分之五的違約金;

　　3、甲乙雙方如有任何爭議、違約、索賠等問題，應通過友好協商解決，若無法解決時，應提交工程所在地人民法院裁決。

　　第十四條：不可抗力

　　1、在合同履行的過程中發生洪水、地震等嚴重自然災害或戰爭等社會動亂并足以影響全部或部分合同的履行，甲乙雙方都可免除承擔違約責任。

　　2、不可抗力的因素消除后，甲乙雙方應當繼續履行合同。

　　第十五條：合同的生效和終止

　　1、本合同自簽訂之日起生效。

　　2、甲方支付完畢所有貨款后，除有關保修條款生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

　　第十六條：其它條款

　　1、《合同附件清單》是本合同的有效組成部分，與本合同有同等的法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

防火門施工合同4

　　抵押人：(甲方)住所：郵編：

　　法定代表人：

　　抵押權人：(乙方)住所：郵編：

　　法定代表人：

　　主合同借款人：住所：郵編：法定代表人：

　　鑒于乙方為甲方向銀行/信用社的借款萬(大寫：，借款合同號為：)的清償向借款人提供了連帶責任保證。為防范和減緩乙方因連帶保證而擔負的追償風險，根據《擔保法》、《物權法》和其它相關法律法規的規定，雙方當事人在自愿互利、平等協商的基礎上就甲方以其合法擁有的財產為乙方提供反擔保抵押的事宜達成如下協議：

　　第一章：被擔保的主債權金額

　　乙方自愿為借款人向貸款銀行貸款(含銀行承兌匯票)提供保證擔保的金額及責任見乙方和貸款銀行簽訂的保證擔保合同(合同號：)。

　　第二章：抵押物概述

　　(一)本合同項下的抵押物是位于的，其數量、價值詳見附件(附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力)。

　　(二)抵押物暫作價(人民幣大寫)萬元，抵押物的最終價值以抵押權實現時實際處理抵押物的市場價為準。

　　第三章：抵押反擔保的范圍和效力

　　(一)抵押反擔保擔保的債權范圍包括主合同項下的借款本金、利息、復利、罰息、手續費、違約金、賠償金。

　　(二)實現抵押權的費用包括但不限于訴訟費、律師費、執行費、鑒定費、估價費、過戶費、登記費、保管費和所有其他應付的費用。

　　(三)抵押權的效力及于抵押物的從物、從權利、代位權、附和物、混合物、加工物和孳息。

　　第四章：甲方保證與承諾

　　(一)甲方保證抵押物是其合法所有并有完全處分權限的財產。

　　(二)抵押物如已出租，甲方應將設立抵押事宜書面告知乙方和承租人。在本合同有效期內，未經乙方書面同意，甲方不得處分抵押物，若因甲方的處分行為導致抵押物價值貶損的'，甲方應對乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條：抵押細則

　　(一)甲方必須提供抵押物的有效證明文件及有關資料到抵押物登記部門辦理抵押登記手續，辦理抵押登記的相關費用由甲方承擔。抵押物的權利憑證或權屬證明文件應由甲方在辦理抵押登記前日交乙方持有、保管，該保管為無償保管。

　　(二)乙方認為抵押物有必要辦理保險的，甲方應到乙方認可的保險機構辦理抵押物的全額保險，保費由甲方承擔，設定乙方為第一受益人，并于保險辦理后日內將保單交由乙方保管。保險期限必須長于抵押期限三個月。

　　(三)如甲方提供的抵押物無需辦理抵押登記或無法辦理抵押登記的，甲方應配合乙方辦理其他相關手續，由此而產生的費用由甲方承擔。

　　(四)抵押期間，甲方有義務妥善保管抵押物，保持抵押物完好無損;抵押物滅失、毀損或被征用的，甲方應在事發后二日內通知乙方，并協助乙方辦理抵押物的保險金、賠償金或補償金的優先受償手續。甲方若違反上述規定造成乙方追償損失的，甲方除了應當全額賠償乙方的損失外，還應當向乙方支付本合同第二章第二款規定的抵押物暫作價款的%作為違約金。

　　(五)發生下列情況之一的，乙方有權要求甲方重新提供或增加抵押物：①因甲方保管不善或使用不當致使抵押物價值貶損的; ②抵押物的價值因市場原因劇烈貶損的; ③抵押物遭受不可抗力或意外損害的; ④抵押物因國家建設需要被征收征用的。

　　第六條：抵押物的處分

　　發生以下情行之一的，乙方在承擔保證責任期間或代償后，有權處分抵押物，并從處分后的價款中優先受償：

　　①主合同借款人在主合同約定的債務到期日未能依約償還借款合同項下的本金、利息及其他費用的;

　　②主合同借款人違約，主合同貸款人宣布主債權提前到期的; ③主合同借款人在本合同有效期內被宣告解散、破產的;

　　④主合同借款人與第三人發生經濟糾紛，將導致主合同借款人無力向貸款人償付借款本金、利息及其他費用的可能的。

　　第七條：違約責任

　　合同生效后，甲、乙雙方應履行合同約定的義務，任何一方不履行或不完全履行本合同所約定義務的，應當承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的損失。

　　第八條：合同解除

　　本合同非經甲乙雙方協商同意，不得解除。如因不可抗力必須對本合同補充、修改的，甲方保證任何改變不減少或免除甲方在本合同中所應承擔的責任和義務，不損害乙方在本合同項下的任何利益。

　　第九條:其他事項

　　(一)因履行本合同發生的一切爭議，可由雙方協商解決;協商不成的應向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

　　(二)甲方已收到并閱知與本次反擔保抵押相關的《借款合同》與《保證合同》。

　　(三)乙方已提請抵押人對本合同各條款作全面、準確的理解，并應甲方的要求作了相應的條款說明。簽約各方對本合同含義認識一致。

　　(四)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　(五)本合同的附件構成本合同不可分割的一部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同一式份，簽約各方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期：____年__月__日

防火門施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》，《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，在平等自愿的`基礎上，雙方達成如下合同條款。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：英德市英州明珠住宅樓

　　2、工程地址：英德市英州大道旁

　　3、工程造價：

　　第二條：合同價款及承包方式：

　　1、本工程款約為：(人民幣：￥ )。

　　2、承包方式：采用大包干承包方式：即包工、包料、包質量、包安裝、包消防驗收、包門框邊灌砂漿、包安全生產、包勞動福利、包機械及設施、包文明施工及其它不可預測風險包干等，產品質量必須符合國家規范要求及省市消防驗收條款。

　　第三條：付款辦法：

　　本合同簽字生效后，先預付乙方定金：萬元，貨到甲方工程現場驗收后付至總款的;安裝完畢后付至總款的;余待消防局驗收合格拾天內付清。

　　第四條：工程施工工期

　　1、乙方簽訂合同之日起天完成。

　　2、如因甲方不能及時提供水電、水泥、砂、場地等及遇人力不可抗拒的自然災害致使乙方不能按時施工而影響工期時可順延。

　　3、第五條：雙方責任

　　1、甲方責任：

　　(1)、負責提供現場安裝圖紙，向乙方提供工程的使用要求和技術要求;

　　(2)、負責現場協調施工、監督檢查工程質量;

　　(3)、負責提供水平線、標高、水電、砂、水泥;

　　(4)、在施工工程中，該工程如需要變更尺寸應七天內通知乙方。

　　2、乙方責任：

　　(1)、負責按甲方已審定的圖紙及要求進行施工并配合管理;

　　(2)、負責該項工程及施工人員的施工安全，并購買安全保險，不管施工過程中發生任何意外傷亡事故，全部乙方負責;

　　(3)、負責門框邊灌水泥砂漿飽滿，及窗框外防水膠，確保工程產品質量，確保符合省市消防驗收標準并保證消防驗收的通過;

　　(4)、如因產品不符合消防驗收而造成甲方損失由乙方負責;

　　(5)如乙方不能按期完成，甲方有權解除合同并拒付貨款。

　　第六條：其它

　　1、本協議未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可有權向本合同工程施工所在地的人民法院仲裁;

　　2、本合同雙方簽字后生效，到工程結清工程款之日起自然失效。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：(代表)乙方：(代表)

　　簽訂時間：

【防火門施工合同】相關文章：

防火門合同07-03