窗簾買賣安裝合同

時間：2022-04-22 20:51:27 買賣合同我要投稿

窗簾買賣安裝合同

　　在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的窗簾買賣安裝合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

窗簾買賣安裝合同

　　賣方：

　　買方：

　　根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項目總價：

　　合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

　　二、付款日期及結(jié)算方式

　　安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為10日。

　　3.交貨、安裝地點：________________________________________

　　四、違約責(zé)任

　　違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

　　4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

　　六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　八、其他約定

　　本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

　　補充條款

　　甲方：乙方：

　　傳真：傳真：

　　電話：電話：

【窗簾買賣安裝合同】相關(guān)文章：