- 相關推薦
承攬安裝電線電纜合同
隨著時間的推移，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的承攬安裝電線電纜合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
承攬安裝電線電纜合同1
甲方(需方)：
乙方(供方):
經三方協商同意，根據我國《民法典》訂立合同如下：
第1條：質量標準及價額
根據工程需要，該工程所用電線電纜經三方同意由乙方供貨，其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價等如下表
第2條：供貨退貨規定
1、質量規定：三方約定由乙方負責采購所需的電線電纜材料，應為符合設計要求的合格產品，交貨時必須有生產廠家的合格證和有關質檢部門的'檢驗報告，經建設單位(業主)、監理單位及甲方驗收合格才能使用。
2、交貨方式：根據甲方提供的所需數量及時送貨到施工現場(由甲方指定庫房，乙方負責下貨搬運)，由甲方保管員當面點清貨物規格數量，在乙方“送貨單”上簽字方可作為乙方在甲方供貨的入庫依據。
3、交貨地點：彭水縣兩江橋旁烏江畫廊游客接待中心改辦公樓工程。
4、交貨日期：本合同簽訂之日起四日內必須供貨到交貨地點。
5、退貨規定：由于乙方所供貨物發現質量問題，乙方必須退貨，甲方未使用完的電線電纜乙方同意退貨結算。
第3條：貨款結算辦法
三方約定乙方貨款由彭水縣江匯國有資產經營管理公司經甲方認可代付給乙方，乙方供貨到甲方施工現場經業主、監理、甲方等驗收合格后首付貨款80%，其余貨款于工程完工明確工程實際用量后一次性付清。
第4條：爭議和糾紛處理
4.1本合同未盡事宜，雙方協商解決。
4.2本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工期的前提下，雙方可采取協商調解或請有關部門解釋。當事人不愿通過協商、調查解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
4.3本合同一式兩份，經三方簽字蓋章后生效。每份均具同等法律效力，竣工驗收結清工程材料款后自動失效。
甲方：________
乙方：_________
_________年____月____日
承攬安裝電線電纜合同2
定作人：
承攬人：
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的 境內電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點
第三條：工程價款及付款方法
1、工程價款按量計價，其中電纜按1元每米計價，上述計價均按人民幣計價。
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。
第四條：工程期限
施工期限為 年 月 日開始至 年 月 日結束，施工期限為 個月。
第五條：工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料。
第七條：甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協議履行付款義務。
第八條：乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的`食宿及相關保險，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰、
3、乙方應按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣： 元整。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
【承攬安裝電線電纜合同】相關文章：
安裝承攬合同10-24
安裝承攬合同10-12
安裝承攬協議03-28
安裝承攬合同【熱】02-22
【精】安裝承攬合同02-22
安裝承攬合同【精】02-20
【薦】安裝承攬合同02-20
【熱】安裝承攬合同02-20
安裝承攬合同【推薦】02-16